Zur Kasse bitte: Carsten Seeger befasst sich mit drei Urteilen aus dem Baurecht. Eines davon befasst sich mit der Frage, wann der Bodenleger seine Schlussrechnung vorzulegen hat.
Es gibt immer wieder interessante und erwähnenswerte Urteile, die lohnenswert sind, in dieser Rubrik vorgestellt zu werden.
1. OLG Hamm, Urteil vom 30. Juli 2013: Hier ging es um eine Entschädigungszahlung nach § 642 BGB. Das OLG Hamm hat diesen Fall zum Anlass genommen, nochmals die Tatbestandsvoraussetzungen für eine Entschädigung nach § 642 BGB darzustellen. Bekanntlich ist es so, dass der Auftragnehmer im Falle der Behinderung nach § 6 Abs. 6 VOB/B Schadensersatzansprüche geltend machen kann. Vertragliche Schadensersatzansprüche setzen jedoch grundsätzlich ein Verschulden voraus. Meistens scheitern…